(1)【◆题库问题◆】：[单选] 作为违法分包的分包合同约定的违约责任承担，以下说法正确的是（）
A．一方不履行时，可向人民法院申请强制执行
B．该合同属无效合同，违约责任没有法律约束力
C．产生违约纠纷时，只能向仲裁机构进行仲裁解决
D．产生违约纠纷时，可向双方合同约定的仲裁机构进行仲裁

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

(2)【◆题库问题◆】：[单选] 施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（　）。
A．项目经理承担
B．企业法人承担
C．企业法定代表人承担
D．项目经理部与企业法人共同承担

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：项目经理部没有法人资格，因此项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

(3)【◆题库问题◆】：[单选] 建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，环境影响报告书应当有（ ）的意见。
A．地方政府主管部门
B．噪声污染防治监管部门
C．该建设项目所在地单位和居民
D．环境保护行政主管部门

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。考点：建设项目环境噪声污染的防治

(4)【◆题库问题◆】：[多选] 承包人（ ），发包人可以请求解除建设工程施工合同。
A．未按约定工期完工的
B．完成工程质量不合格，并拒绝修复的
C．擅自将专业工程分包的
D．将工程转包的

【◆参考答案◆】：B C D

【◆答案解析◆】：根据《司法解释》第8条规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。考点：发包人解除施工合同

(5)【◆题库问题◆】：[多选] 某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（）
A．全面履行
B．履约担保
C．结算和清理
D．争议解决

【◆参考答案◆】：C D

【◆答案解析◆】：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。

(6)【◆题库问题◆】：[单选] 关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（ ）。【2014】
A．不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
B．良好行为记录信息公布期限一般为6个月
C．招标投标法违法行为记录公告期限为1年
D．依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【◆参考答案◆】：A

【◆答案解析◆】：建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。考点：公布的时限。

(7)【◆题库问题◆】：[单选] 外商投资建筑业企业，申请建筑业企业资质，在国家工商行政管理总局注册登记，并取得（）颁发的建筑业企业资质证书。
A．对外贸易经济行政主管部门
B．建设行政主管部门
C．土地行政主管部门
D．环境行政主管部门

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：在国家工商行政管理总局注册登记，并取得建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书。考点：外商投资建筑业企业的规定。

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 招标投标交易场所不得与（）存在隶属关系，不得以营利为目的。
A．建设单位
B．施工单位
C．行政监督部门
D．监理单位

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。考点：建设工程招标投标交易场所。

(9)【◆题库问题◆】：[单选] 行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起（ ）内起诉
A．30日
B．60日
C．3个月
D．6个月

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月起诉。2016年新改动时间要求。考点：行政案件的审理程序

(10)【◆题库问题◆】：[单选] 以下情况不属于工期可以相应顺延的情况的是（）
A．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C．一月内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
D．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出整改意见，视为同意顺延工期。