(1)【◆题库问题◆】：[单选] 以下情况不属于工期可以相应顺延的情况的是（）
A．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C．一月内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
D．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出整改意见，视为同意顺延工期。

(2)【◆题库问题◆】：[单选] 以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。
A．政府对市场主体的守法诚信评价
B．社会中介信用机构的综合信用评价
C．市场主体的自我综合信用评价
D．行业协会协助政府部门的综合信用评价

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价。

(3)【◆题库问题◆】：[单选] 根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（ 　）未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。
A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。

(4)【◆题库问题◆】：[单选] 下列文物中，属于国家所有的是（ ）。
A．祖传文物
B．我国领海毗邻海域中遗存的文物
C．遗存于公海的起源于中国的文物
D．民营企业家捐给国家的文物

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：选项A，属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护；选项B，中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有；选项C，国家享有辨认器物物主的权利。

(5)【◆题库问题◆】：[单选] 合同中关于（ ）的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、变更或者终止的影响。
A．违约责任
B．解决争议
C．价款或酬金
D．数量和质量

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：该题目考的是无效合同的法律后果。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条例的效力。考点：无效合同的法律后果

(6)【◆题库问题◆】：[单选] 关于建设项目招标的说法，正确的是（ 　）。
A．施工单项合同估算价在50万元人民币以上的项目必须进行招标
B．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目可以不进行招标
C．采用特定的专利或者专有技术的项目必须进行招标
D．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：必须进行招标：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

(7)【◆题库问题◆】：[单选] 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告内容不包括（ ）。
A．事故发生单位概况
B．事故发生的时间、地点以及事故现场情况
C．事故造成的人员伤亡和直接经济损失
D．已经采取的措施

【◆参考答案◆】：C

【◆答案解析◆】：C是事故调查报告的内容。考点：事故报告的内容要求

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（ ）。【2014】
A．①②③④⑤⑥⑦⑧
B．③②④⑦①⑤⑧⑥
C．②③①④⑦⑤⑥⑧
D．④③②⑦①⑤⑧⑥

【◆参考答案◆】：D

【◆答案解析◆】：招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书（发布之后才会发售招标文件）、资格审查、开标、评标、发中标通知书、签订合同。考点：招标基本程序。

(9)【◆题库问题◆】：[单选] 注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。
A．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C．修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行
D．分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

【◆参考答案◆】：B

【◆答案解析◆】：建设工程合同包含多个专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。考点：建造师的基本权利。

(10)【◆题库问题◆】：[单选] 下列情形中，构成委托代理终止的是( )。【2013】
A．代理人辞去委托
B．被代理人取得民事行为能力
C．被代理人死亡
D．被代理人与代理人之间的监护关系消灭

【◆参考答案◆】：A

【◆答案解析◆】：本题考查委托代理终止的情形。根据《民法通则》第69条规定，委托代理终止的情形有：“（一）代理期间届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人死亡；（四）代理人丧失民事行为能力；（五）作为被代理人或者代理人的法人终止”。考生首先要求熟悉委托代理与法定、指定代理终止情形的区别；其次要求熟悉不构成委托代理终止的特殊情形。需要注意的是，法定、指定代理的产生均涉及人身关系，即被代理人属于未成年人或不具备完全民事行为能力，所以被代理人和代理人均只能是自然人；而委托代理的产生不涉及人身关系，其被代理人和代理人既可以是法人也可以是自然人。本题选项中，A选项“代理人辞去委托”属于法律规定的委托代理终止情形，符合题干要求，是正确选项。而B选项“被代理人取得民事行为能力”以及D选项“被代理人与代理人之间的监护关系消灭”等情形均涉及人身关系，应属于法定代理、指定代理的终止情形；C选项“被代理人死亡”只属于法定代理或者指定代理终止的情形，不能构成委托代理终止。因此B．C．D选项均不符合法律规定的委托代理终止情形，不符合题干要求。考点：建设工程代理行为的终止。